МДС 80-4.2000
Методические рекомендации по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов
МДС 80-4.2000. Методические рекомендации по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов
МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕНДЕРНОЙДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХТОРГОВ
МДС 80-4.2000
Одобрены Межведомственной комиссией поподрядным торгам при Госстрое России протокол № 3, 28 января 1994 года
Рекомендации разработаны: к.э.н. ГраблевА.С. - зав.отделом (научный руководитель), к.т.н. Шакиров Р.Б. - с.н.с.,к.т.н. Тихонов - с.н.с., Мякошин Н.В. - главный специалист, Хурумова И.Ю. -н.с., Пахомова Ю.В. - инженер
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Методическиерекомендации (далее Рекомендации) разработаны в соответствии с "Положениемо подрядных торгах в Российской Федерации", утвержденным совместнымраспоряжением Госкомимущества и Госстроя России от 13 апреля 1993 г. №660-р/18-7, содержат состав, порядок разработки, оформления и использования тендернойдокументации, необходимой для проведения подрядных торгов в РоссийскойФедерации.
1.1. Тендернаядокументация - это комплект документов, содержащих приглашение к торгам,информацию об объекте, предмете и условиях торгов, инструкцию участникамторгов, предложения их организатора об условиях передачи победителю заказа навыполнение работ, указанных в предмете торгов.
Конкретныйсостав тендерной документации зависит непосредственно от предмета торгов иопределяется тендерным комитетом в соответствии с поручением заказчика илиорганизатора торгов.
Для разработкитендерной документации могут быть привлечены инженерно-консультационная илипроектная организация.
1.2.Настоящими Рекомендациями учитывается, что:
- заказчик намомент разработки тендерной документации обладает необходимыми инвестиционнымиресурсами или правом распоряжения ими в необходимый период времени,подтвержденным соответствующими финансовыми документами, например, кредитнымдоговором или распоряжением органа, исполнительной власти.
1.3. Подрядныеторги могут проводиться при размещении заказов на:
- реализациюкрупных целевых инвестиционных программ, проектов застройки жилых районов,градостроительных комплексов и промышленных зон;
-строительство предприятий, зданий и сооружений производственного инепроизводственного назначения, в том числе на условиях "под ключ";
- выполнениепроектных, инженерно-изыскательских, конструкторских, строительных, монтажных,пусконаладочных и других видов работ;
- постановкакомплектного технологического оборудования, в том числе на условиях "подключ";
- управлениепроектом, консультирование, надзор;
- любыетехнически и организационно обоснованные сочетания указанных работ и услуг.
Данныйперечень не является исчерпывающим и может быть дополнен другими экономическиобоснованными видами работ и услуг, которые с точки зрения заказчикацелесообразно выставить на торги.
1.4. Внастоящих Рекомендациях изложен порядок разработки и оформления тендернойдокументации.
При подготовкетендерной документации для проведения торгов можно опускать отдельные положенияи требования или включать дополнительные, не противоречащие Положению оподрядных торгах в Российской Федерации.
1.5. Тендерныйкомитет организует распространение тендерной документации, дает необходимыеразъяснения по ней, решает вопрос изменения этой документации и процедур еерассмотрения.
1.6. Тендернаядокументация составляется таким образом, чтобы все участники понималисодержащуюся в ней информацию одинаково.
При описанииработ должны употребляться общепринятые обозначения. При необходимости введенияновых терминов в тендерной документации приводятся их определения.
1.7.Требования, включаемые в тендерную документацию, должны быть одинаковыми длявсех без исключения оферентов.
1.8. Тендернаядокументация утверждается заказчиком.
1.9.Разработка тендерной документации оплачивается заказчиком (инвестором):
- по вновьначинаемым стройкам - за счет средств, предусматриваемых по целевому назначениюв сводных сметных расчетах (сводных расчетах) стоимости строительства по главе12 - "Проектные и изыскательские работы";
- понезавершенному строительству при отсутствии подрядчика за счет резерва средствна непредвиденные работы и затраты, имеющегося в распоряжении заказчика, атакже экономии лимита по другим статьям сводного сметного расчета (сводногорасчета) стоимости строительства, образованного в результате его пересмотра.
При проведенииторгов на проектные и инженерно-изыскательские работы и отсутствии сводногосметного расчета (сводного расчета) стоимости строительства финансированиеможет осуществляться за счет целевых средств, предусмотренных в федеральной илирегиональной программе проектирования, с последующим отнесением затрат в счетразработки предпроектной или проектно-сметной документации соответствующейстройки.
1.10.Тендерная документация передается претендентам, как правило, за плату, вкомплекте, по их официальному запросу. Порядок и условия выкупа тендернойдокументации определяются тендерным комитетом и сообщаются претендентам вприглашении для участия в торгах или в объявлении о проведении торгов,опубликованном в печати. При этом цена на тендерную документациюустанавливается в зависимости от окупаемости затрат на ее разработку ираспространение, проведение анализа предложений оферентов, подведение итоговконкурса и определение победителя.
В отдельныхслучаях тендерная документация может передаваться претендентам бесплатно или поцене затрат на ее размножение.
2. СОСТАВ ТЕНДЕРНОЙДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Тендернаядокументация состоит, как правило, из следующих основных документов и разделов:
Приглашениедля участия в торгах.
Общие сведенияоб объекте и предмете торгов.
Проектнаядокументация (техническая часть).
Инструкцияоферентам.
Форма заявкипретендента на участие в торгах.
Условия ипорядок проведения торгов.
Проектконтракта.
2.2.Конкретный состав, порядок, формы представления информации и другие условияподготовки тендерной документации уточняются тендерным комитетом в соответствиис поручением заказчика либо организатора торгов.
2.3.Приглашение для участников торгов является составной частью тендернойдокументации. Состав информации в приглашении для участников торгов приведен вприложении № 1.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБОБЪЕКТЕ
3.1. В разделе"Общие сведения об объекте и предмете торгов" приводятся следующиеданные:
-наименование, адрес, описание размещения объекта торгов;
- общееописание предмета торгов с обозначением главных количественных параметров суказанием освоенных и предстоящих объемов работ (для незавершенных объектов);
- даты и срокивыполнения работ;
- наименованиезаказчика, организатора торгов;
- условия ипорядок посещения строительной площадки;
- другие общиесведения, характеризующие предмет торгов.
4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. В размер"Техническая часть" при проведении подрядных торгов на строительствозданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, в томчисле на условиях "под ключ" включаются:
-пояснительная записка с обоснованием намечаемого строительства, его основныхтехнико-экономических показателей и характеристик продукции;
- генеральныйплан, опорные и ситуационные планы, схемы инженерных сетей;
- основные положения, характеризующиеархитектурно-строительные, принципиальные конструктивные и технологическиерешения зданий и сооружений, инженерное обеспечение объекта торгов;
- укрупненныепоказатели (объемные и по площадям) по зданиям и сооружениям и видам работобъекта торгов;
- основныеположения по организации строительства, сроки строительства объекта торгов;
- особыетехнические условия на объект торгов;
- информация одействующих нормах, правилах, государственных стандартах и инструкциях,системах измерений;
- другиеданные, характеризующие объект строительства или предмет торгов.
5. ИНСТРУКЦИЯ ОФЕРЕНТАМ
В разделе"Инструкция оферентам" тендерный комитет в зависимости от предметаторгов определяет состав, содержание и формы представления информации.Приведенные в приложениях настоящих Рекомендаций формы представления непретендуют на полноту и даны в качестве иллюстраций.
В общем случаепретендент, решивший принять участие в торгах, представляет в тендерный комитетследующие документы:
- заявку научастие в подрядных торгах, в которой сообщается решение претендента об участиив торгах на условиях, приведенных в тендерной документации, или приводятсяальтернативные предложения. В заявке указываются наименование, юридическийадрес и банковские реквизиты претендента. Заявка подписывается руководителем,уполномоченным заключить контракт, и скрепляется печатью. Примерная формазаявки на участие в торах приведена в приложении № 2;
- копиюплатежного документа, подтверждающего внесение первого задатка и временноепоручительство в форме гарантии банка. Примерная форма гарантийногообязательства приведена в приложении № 3;
- справку озаключенных за последние 12 месяцев контрактах с указанием основных условийконтрактов с перечнем субподрядчиков, иностранных партнеров, если они имеются;
- оферту,разработанную в соответствии с настоящей инструкцией, которая состоит изследующих частей:
5.1. Общиесведения об объекте, которые включают:*
____________
* Если торги проводились с предварительнойквалификацией, то пункт 5.1 можно опустить.
- полноенаименование организации (претендента) и его реквизиты, адрес, телефон,телефакс и др.;
-профилирующее направление деятельности;
- заверенныекопии регистрационных и уставных документов;
- прежнееназвание организации, если оно менялось и когда;
- лицензии наопределенные виды деятельности;
- структураорганизации (фирмы), наличие филиалов и дочерних фирм. Рекомендуемая формапредставления информации приведена в приложении № 4, перечень субподрядчиков -в приложении № 5;
- годовойобъем работ за последние три года, аналогичных работам, являющимся предметомторгов, в том числе объем работ, выполненных собственными силами. По требованиютендерного комитета объем выполненных работ может исчисляться как в рублях, таки в иностранной валюте;
- банковскиереквизиты;
- данные посоставу и квалификации технического и производственного персонала за последниетри года. По основным категориям персонала надлежит указыватьсреднестатистические показатели за год. (Форма заполнения приведена вприложении № 6);
- числоадминистративно-управленческого персонала, анкетные данные руководителей иосновных должностных лиц;
- переченьоборудования для выполнения рассматриваемых работ, например, для выполненияобщестроительных и вспомогательных работ, оборудования для производствадорожных работ и прокладки инженерных сетей, перечень транспортных средств суказанием их назначения и грузоподъемности и т.п. (Форма заполнения дана вприложении № 7);
- данные офинансовом положении, в том числе балансы, расчеты прибылей за последние тригода. В случае необходимости претендент должен представить дополнительныеподробные данные по балансам за этот промежуток времени (приложение № 8);
- сведения оплатежеспособности претендента, подписанные уполномоченным банка;
- сведения осудебных или арбитражных процессах, на которых он (претендент) выступает(выступал) как обвиняемая сторона, а предметом иска является нарушениеобязательств относительно качества, сроков либо финансовых затруднений;
- переченьофисных и производственных помещений;
- опыт и стажработы претендента в области, определяемой предметом торгов. Ему следуетуказать введенные объекты, сопоставимые по виду и объему (приложения № 9 и 10);
- фотографии,книги, брошюры, статьи, справочные материалы, отзывы заказчиков и другиедокументальные свидетельства, подтверждающие опыт претендента и его способностьвыполнить предложенные на торгах работы.
В случаеконсорциума эти же сведения представляет каждая партнерская фирма. Приводитсяперечень субподрядчиков для каждой партнерской фирмы, если они имеются.
5.2.Требования к содержанию оферты включаются;
- требования кструктуре цены на строительную продукцию или предмет торга, условиям и порядкупересмотра эти цен;
- условия,виды и методы внесения платежей в зависимости от уровня цен, предлагаемые формыоплаты, порядок финансирования, условия кредитования работ;
- срокидействия оферты, условия и порядок прекращения и продления ее действия и др.;
- условия, прикоторых оференту предоставляется возможность представить альтернативныепредложения;
- условия, прикоторых возможно отклонение предложений участников торгов или прекращениеторгов.
5.3. Правилаоформления и предоставления материалов оферты, которые включают:
- указание околичестве экземпляра оферты, направляемых в адрес тендерного комитета (прирасхождениях информации в оригинале предложения и его копиях предпочтениеотдается тексту оригинала);
- адрес длясвязи с представителем тендерного комитета, у которого можно получитьинформацию относительно неясностей в тендерной документации и условийпроведения торгов;
- оформленияоферт, требования к визированию поправок и исправлений;
- указание острогом соответствии графам в оферте представленных или впечатанных цен наотдельные виды работ или предмет торгов;
- подходтендерного комитета к возможным арифметическим ошибкам в ценах предложения,**указание о представлении стоимостных показателей в соответствующей валюте;
___________
** Например, указание о том, что в случае расхождениямежду ценой за единицу и суммой цен по данной группе предпочтение отдаетсяцене, предусмотренной соответствующей позицией.
- требования коформлению подписей лиц, заверяющих подлинность предложения;
- указание оспособе представления оферт (лично, под расписку, заказной почтой и т.п.);
- требования купаковке предложений (оферт);
- описаниепроцедуры вскрытия конвертов с офертами и срок определения победителей торгов;
- указание оспособе уведомления победителя торгов;
- рекомендациипо составу и правилам представления пояснительной записки.
- отзываоферты.
5.4.Требования к организации работ и управлению проектом включают:
- схемы играфики производства работ;
- графикипоставки строительной техники и технологического оборудования;
- календарныепланы выполнения работ;
- составпривлекаемых материальных и трудовых ресурсов, строительных машин;
- переченьпривлекаемых субподрядных и транспортных организаций;
- режимрабочего времени, подготовки кадров;
- обеспечениеработающих жильем и объектами социальной инфраструктуры;
- предложенияпо охране окружающей среды, технике безопасности.
5.5. Вкоммерческую часть оферты включены показатели, необходимые оферентам для оценкистоимости и возможности выполнения представленных на торги работ;
- информация оналогах, тарифах, сборах, штрафах, акцизах, таможенных пошлинах, транспортных,страховых и инспекционных расходах, условиях и порядке перевода средств (в томчисле за границу) и другая коммерческая информация;
- информацияоб ограничениях, введенных законодательными и исполнительными органами,собственниками земли и недвижимости;
- размер,порядок внесения и срок возврата денежных задатков, гарантирующих безотзывностьпредложения участника торгов в течение оговоренного периода времени, гарантияконфиденциальности любой документации, составляемой в рамках проводимых торгов.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
6.1. В разделе"Условия и порядок проведения торгов" включаются следующие положения:
ссылка назаконодательство и соглашения, юрисдикция которых распространяется напроведение торгов, в том числе ссылка на Положение о подрядных торгах вРоссийской Федерации, а также ссылка на законодательство, котороераспространяется на выполнение контракта;
дата и местовскрытия конвертов с офертами и сведения о том, будет ли этот процесс открытым;
основныекритерии оценки и предложения оферента. Этими критериями могут быть:
- минимальнаяцена выполнения подряда, и определенная с учетом текущих цен, а также условиярасчетов, предлагаемые претендентом;
- сроквыполнения подряда;
- техническиевозможности претендента и гарантии качества выполняемых работ;
- деловаярепутация претендента, устойчивые долгосрочные контакты, возможностьпривлечения квалифицированных субподрядчиков и надежных поставщиков;
- обеспечениетребований охраны окружающей среды;
- другиекоммерческие, технические и организационные требования;
- методикавыбора победителя, порядок утверждения результатов торгов;
- условия ипорядок внесения второго задатка;
- уведомлениео том, какой документ подписывается победителем торгов (контракт или протокол опроведении дальнейших переговоров и контракт);
-предупреждение о непринятии на себя обязательства мотивировать и объяснятьпричины отклонения оферт;
- порядокизвещения оферентов о результатах торгов.
Одной из формизвещения оферентов о победителе торгов может быть направление оферентам копиипротокола заседания тендерного комитета;
- порядокпроведения переговоров с победителем торгов.
Рекомендуемаяформа извещения победителя торгов и приглашения его для проведения переговорови оформления контракта приведена в приложении № 11.
7. ПРОЕКТ КОНТРАКТАМЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОБЕДИТЕЛЕМ ТОРГОВ
7.1. Одним изважнейших документов тендерной документации является проект контракта междузаказчиком (инвестором) и победителем торгов.
7.2. Приподготовке проекта контракта рекомендуется пользоваться Основными положениямипорядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда)на строительство объектов для федеральных государственных нужд в РоссийскойФедерации, утвержденными постановлением Совета Министров ПравительстваРоссийской Федерации от 14 августа 1993 г. № 812 и "Руководством посоставлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации",одобренным Минстроем России 27 мая 1992 г.
7.3.Информация, необходимая для подготовки проекта контракта (предмет контракта,сроки выполнения работ, порядок и условия расчетов и платежей, обязательствасторон, сведения о производстве и приемке работ, условия и порядок расторженияконтракта и др.), содержится в соответствующих разделах тендерной документации.
В проектеконтракта может быть указана стартовая цена предмета торгов, предлагаемаязаказчиком и определенная в соответствии с "Порядком определения стоимостистроительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условияхразвития рыночных отношений", сообщенным письмом Госстроя России от 29декабря 1993 г. № 12-349, а на строительство, осуществляемое с участиеминостранных фирм, в соответствии с "Порядком определения стоимостистроительства, осуществляемого в Российской Федерации с участием иностранныхфирм".
В раздел"Особые условия" могут включаться другие положения и требованиязаказчика, которые необходимы для учета специфики предмета торгов, но непротиворечащие действующему законодательству.
Приложение № 1
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯВ ТОРГАХ
_______________________________________________________________________________
(наименование организации, проводящейторги, адрес, телекс, факс)
отимени _______________________________________________________________________
(наименование организации инвестора(заказчика))
приглашаетВас принять участие в подрядных торгах на
_______________________________________________________________________________
(наименование работ и объекта)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
вкачестве претендента.
Местостроительства объекта ______________________________________________________
Осмотрплощадок может быть произведен с __ 19 ___ г. до ___ 19___ г.
Проектразработан _______________________________________________________________
(наименование проектной организации)
Работыдолжны быть начаты ______________________________________________________
(срок начала)
изакончены ____________________________________________________________________
(срок окончания)
В случае Вашего согласия на участие вторгах Вы можете получить два экземпляра тендерной документации послеперечисления ________ руб. на расчетный счет _______________
Для участия в торгах необходимо внестизадаток в сумме ____________, который следует перечислить на расчетный счет_______________
Заявкипринимаются:
с__________________ 19 ____ г. по ______________________ 19 __ г.
каждыйдень, кроме выходных
с_____________________________ до _________________________ часов
с_____________________________ до _________________________ часов
Руководитель _____________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Приложение№ 2
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИНА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
_________________________ штамп организации- __________________________ претендента |
|
_________________________ наименование тендерного _________________________ комитета и его адрес |
1. Изучивтендерную документацию, включая технические и коммерческие условия выполненияработ, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание контракта, согласныучаствовать в торгах ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование объекта и предмета торгов)
а) в соответствии с указанными втендерной документации условиями на сумму ___________
или:
б) при принятии наших альтернативныхтехнических и коммерческих предложений, изложенных в оферте, на сумму_________________
2. В случае,если наше предложение будет признано на торгах победителем и после полученияВашего уведомления об этом, принимаем на себя обязательства:
а) выплатить сумму второго задатка,составляющую _______ % от суммы подряда (_______________________) вустановленный срок;
б) приступитьк работе по заключению контракта (подписанию протокола с целью проведениядальнейших переговоров).
3. Мы согласны соблюдать условиянастоящей заявки до _______________________________
____________________________________________________________________
(время действия заявки)
4. Доподписания контракта (протокола) подряда настоящая заявка с Вашим письменнымуведомлением будет считаться имеющим силу Договора между нами.
Руководитель _____________________________
(подпись)
М.П. Фамилия, имя, отчество
Приложение№ 3
ГАРАНТИЙНОЕОБЯЗАТЕЛЬСТВО
_______________________________________________________,именуемый в дальнейшем
(наименованиебанка)
"Гарант", свидетельствует о том,что ________________________________________________
(наименование подрядчика (оферента))
именуемый в дальнейшем"Подрядчик", при изменении своих предложений в течение срока,указанного в тендерной документации, или предложенного самим Подрядчиком, аравно при отказе от выполнения подряда, полученного в результате победы наторгах на объект инвестиций
______________________________________________________________________________,
(наименование объекта)
проводимых___________________________________________________________________ ,
(наименование инвестора (заказчика))
именуемого в дальнейшем"Заказчик", по адресу ____________________________________ ,
_________________________________,выплатит сумму задатка, составляющую ________ %
(адрес инвестора)
отсуммы выдаваемого подряда из средств Подрядчика, имеющихся на его расчетомсчете № __________________ в ______________________________
(реквизиты банка)
втечение ____________ дней со дня объявления Инвестору о вышеупомянутыхрешениях.
В случае, еслиПодрядчик не располагает указанной суммой, Гарант обязуется внести ее в полномразмере Инвестору с последующим представлением к оплате Подрядчику навзаимоприемлемых договорных условиях.
Подписисторон:
Со стороны Гаранта _____________________________ (Ф.И.О. и подпись руководителя) |
|
Со стороны Подрядчика __________________________________ (Ф.И.О. и подпись руководителя) |
Дата Дата
М.П. М.П.
Приложение№ 4
НАИМЕНОВАНИЕОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМЫ, КОНСОРЦИУМА
|
Головная фирма |
Филиалы и дочерние предприятия |
|
Адрес: |
|
|
|
Телефон: |
|
|
|
Телекс: |
|
|
|
Телефакс: |
|
|
|
Ответственное лицо: |
|
|
|
Форма общества: |
|
|
|
Уставной капитал: |
|
|
|
Годовой оборот при выполнении строительно-монтажных работ в млн. руб. (для инофирм в валюте) |
1991 |
1992 |
1993 |
Обменный курс к рублю на конец года |
|
|
|
Руководитель: Дата: Печать/подпись:
_____________
Примечание: в случае консорциума данная формазаполняется лидером. В разделе "годовой оборот" указываются суммарныепоказатели всех партнерских фирм, включая лидера.
Приложение № 5
СУБПОДРЯДЧИК
_______________________________________________________________________________
(один лист по каждому субподрядчику)
Наименованиеорганизации, фирмы:
|
Головная фирма |
Филиалы и дочерние предприятия (если есть) |
Адрес: |
|
|
Телефон: |
|
|
Телекс: |
|
|
Телефакс: |
|
|
Ответственное лицо: |
|
|
Форма общества: |
|
|
Уставной капитал: |
|
|
Сфера деятельности: |
|
|
Руководитель: Дата: Печать/подпись:
Приложение№ 6
СОБСТВЕННЫЙПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
_______________________________________________________________________________
Наименованиепретендента:
|
Среднее количество в 199 __ году |
Всего 199 _ |
Всего 199 _ |
|||
Вид персонала |
Всего |
В том числе работа в фирме не менее 5 лет |
Опыт работы за рубежом |
Знание иностр. языков |
|
|
Руководящий персонал в менеджменте |
|
|
|
|
|
|
Начальники строек |
|
|
|
|
|
|
Инженеры-проектировщики |
|
|
|
|
|
|
Техники-проектировщики |
|
|
|
|
|
|
Инженеры автор.надзора |
|
|
|
|
|
|
Начальники участков |
|
|
|
|
|
|
Главные механики |
|
|
|
|
|
|
Прорабы |
|
|
|
|
|
|
Механики |
|
|
|
|
|
|
Рабочие строит. специальностей |
|
|
|
|
|
|
Специалисты по мат.-тех. снаб. |
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Дата: Печать/подпись
____________
Примечание. В случае консорциумов указать суммарныепоказатели для всех партнеров.
Приложение № 7
СТРОИТ. ТЕХНИКА(ОБОРУДОВАНИЕ), ТРАНСПОРТ
Наименованиепретендента:
Наименование строит.техники |
Изготовитель Марка |
Штук |
Год выпуска |
Мощность |
В распоряжении |
|
|
|
|
|
|
штук |
начиная с |
Руководитель: Дата: Печать/подпись:
_____________
Примечание. В случае консорциумов указать суммарноеколичество всех партнеров.
Приложение № 8
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Наименованиепретендента:
Правоваяформа:
БАЛАНС
Активы |
19 __ |
19 __ |
19 __ |
Пассивы |
19 __ |
19 __ |
19 __ |
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, в т.ч.: |
СОБСТВ.КАПИТАЛ, в т.ч.: |
||||||
нематериальные ценности |
заявленный капитал |
||||||
земельные участки/постройки |
накопления |
||||||
техническое оборудование/станки |
балансовая прибыль |
||||||
производственное оборудование |
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ, в т.ч. |
||||||
капиталовложения |
отчисления |
||||||
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ, в т.ч.: |
пенсионное |
||||||
неоплаченное строительство |
дебиторская задолженность |
||||||
полученная часть оплаты |
из поставок и услуг |
||||||
кредит.задолженность/проч.имущ. ценности |
сроком менее 1 года |
||||||
из поставок и услуг |
сроком менее 5 лет |
||||||
ликвидные средства |
|
||||||
СУММА БАЛАНСА |
СУММА БАЛАНСА |
БАЛАНС
Активы |
19 __ |
19 __ |
19 __ |
Пассивы |
19 __ |
19 __ |
19 __ |
РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ |
|||||||
ЗАТРАТЫ |
|
|
|
ПРИБЫЛЬ |
|
|
|
Материальные затраты, в т.ч.: |
Доходы с оборота |
||||||
затраты на персонал |
увеличение и уменьшение запасов |
||||||
заработная плата |
др.активированные работы |
||||||
амортизация |
прочие производственные доходы |
||||||
расходы по кооперации |
доходы от кооперации |
||||||
проценты и подобные расходы |
из объединенных предприятий |
||||||
налоги |
проценты и подобные доходы |
||||||
прочие производственные расходы |
прочие производственные доходы |
||||||
непредвиденные расходы |
непредвиденные доходы |
||||||
амортизация оборудования |
|
||||||
|
|
||||||
СУММА ЗАТРАТ |
СУММА ПРИБЫЛИ |
||||||
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ |
БАЛАНС УБЫТКОВ |
Нерегулярныедебиторские задолженности (поручительства/гарантии/...)
Велосьли за послед. 5 лет судопр-во в отношении банкротства или неплат-сти
Примечаниек позициям, требующим пояснения.
Руководитель: Дата: Печать/подпись:
Приложение№ 9
ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕТЕНДЕНТАПО САМОМУ КРУПНОМУ ПОСТРОЕННОМУ ОБЪЕКТУ СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА В РОССИИИЛИ ЗА РУБЕЖОМ
Наименованиепретендента:
Наименование объекта (краткое описание) |
|
Расположение объекта: (страна, место) |
|
Заказчик: (точный адрес, телефон, телекс, телефакс, ответственное лицо) |
|
Начало строительства: (месяц/год) |
|
Окончание строительства: (месяц/год) |
|
Стоимость объекта: |
|
Объем выполненных работ, в том числе собственными силами |
|
|
|
Руководитель: Дата: Печать/подпись:
Приложение№ 10
ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕКРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
СОПОСТАВИМОГО ВИДА ИОБЪЕМА В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5ЛЕТ
№ |
Наименование |
Общий |
В том числе |
Период строительства |
Заказчик |
Место |
Приме- |
|
п/п |
постр. объекта |
объем строит. объекта в млн. руб. |
собственные силы |
Начало строит-ва год/месяц |
Окончание строит-ва год/месяц |
|
|
чание |
Примечание: в случае консорциумов № 6заполняется каждым из партнеров
Руководитель: Дата: Печать/подпись:
Приложение№ 11
ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЮ ТОРГОВ ИПРИГЛАШЕНИЕ ЕГО ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
___________________ (штамп организации, ___________________ проводящей торги) |
|
_________________________ (наименование организации ________________________ победителя торгов) |
Тендерныйкомитет по проведению подрядных торгов _________________________________
(наименование
_________________________________уведомляет Вас о том, что на подрядных торгах по
работ илиобъектов)
_______________________________________________________________________________
(наименование объекта и предмета торгов)
признанпобедителем ____________________________________________________________
(наименование организации, признанной
_______________________________________________________________________________
победителемторгов)
Стоимостьработ подряда принята в сумме ___________________________________________
Направляют Вам протокол заседаниятендерного комитета от______ 199 г. и прошу Вас прибыть _______ для проведенияпереговоров и оформления контракта на выполнение подряда.
(дата)
При этом напоминаю Вам о том, что всоответствии с действующим положением победитель торгов обязан к указанномусроку внести второй задаток на расчетный счет №
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(номер расчетного счета заказчика)
__________________________________в сумме ______________________________
и реквизиты банка)
Приложение: потексту на ____ л. в ____ экз.
Руководитель
___________________ ___________________
(Подпись)